保定市法制宣传教育领导小组 协办
设为首页        加入收藏          联系我们      
法制前沿
法制前沿
您当前的位置:曲阳法律网 > 法制前沿 > 正文
2020年度合同纠纷案 为何适用民法典裁判
浏览次数:次 作者:曲阳法律网 来源:曲阳法律网 更新时间:2021/1/9 14:13:48

 

202117日,曲阳县人民法院对一起2020年度的合同纠纷案适用《民法典》的规定作出一审判决,开启了该院适用民法典判案新时代。

【案情】

河北某工程公司诉称,201565日,其与赤峰某地签订雕塑及浮雕墙制作安装合同后,委托石家庄市祁某同曲阳白某签订《雕塑制作协议》,并给付白某64万元。

但,由于祁某与白某串通起来阻碍协议的履行,导致公司不能按期履约,由此给公司造成巨大损失。故而,请求白某返还雕塑制作费用64万元,支付逾期利息22万元。并,请判令祁某承担连带责任。

 

【审理】

2020718日,曲阳县人民法院予以立案。2020819日,法院依法适用普通程序,公开开庭进行了审理。

法庭上,白某委托诉讼代理人曲阳县曙光法律服务所陈少勇辩称,白某与祁某不存在相互串通,故意损害原告利益的情况。因赤峰方的广场扩大,放置雕塑的位置发生变化,让原告公司等待,从而导致原告违约。同时,白某为履行协议实际支出74万余元,故而反诉原告公司赔偿被告白某经济损失10万余元。

 【判决】

202117日,曲阳县人民法院经公开审理后认为,原被告双方在履行协议过程中均存在过错,因协议中未明确约定违约责任,鉴于河北某工程公司给付白某雕塑制作款64万元,而白某已完成了部分雕塑。故,根据《民法典》第五百零九条的规定,当事人应当按照约定全面履行自己的义务;第七百七十七条“定作人中途变更承揽工作的要求,造成承揽人损失的,应当赔偿损失。”以及《民法典》第七百七十八条的规定,承揽工作需要定作人协助的,定作人有协助的义务。定作人不履行协助义务致使承揽工作不能完成的,承揽人可以催告定作人在合理期限内履行义务,并可以顺延履行期限;定作人逾期不履行的,承揽人可以解除合同。

遂,法院酌定白某返还河北某工程公司33.5万元。同时,驳回河北某工程公司的其他诉讼请求及白某的反诉请求。

(陈少勇)

后记

中国法学会会员、曲阳县曙光法律服务所陈少勇认为,虽然该案立案和审理均在2020年期间。但根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》的规定,本规定施行后,人民法院尚未审结的一审、二审案件适用本规定。故此,《民法典》202111日起施行后,法院对尚未审结的一审、二审案件适用《民法典》的规定。

 

 


法制前沿 | 网站介绍 | 婚姻纠纷 | 事故纠纷 | 借贷纠纷 | 土地纠纷 | 劳动纠纷 | 继承纠纷 | 房产纠纷 | 联系我们
版权所有 曲阳法律网 备案号冀ICP备15019792号-2 冀公网安备13063402000043号
地址:保定市南市区客运中心南行200路西
联系电话:13833281978
技术支持:保定腾达网络
关闭

分享按钮

扫一扫专业曲阳法律网